Договор на обслуживание бассейна

ДОГОВОР N ____ на обслуживание бассейна

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому сопровождению и контролю работы оборудования бассейна ________________ размером ________ со следующими характеристиками: __________________________ (далее по тексту — «бассейн»), находящегося в собственности Заказчика и расположенного по адресу: ________________________, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. В перечень оказания услуг по настоящему Договору входит следующее:

1.2.1. Проверка и контроль:

— правильности функционирования электрооборудования бассейна;

— работы автоматики обеспечения электробезопасности;

— работы пневматической и герметичности гидравлической систем бассейна;

— регулировка работы таймера автоматического режима фильтрации;

— состояния фильтра и фильтрующих карманов установки фильтрации;

— состояния лайнера и ванны бассейна;

— состояния воды в бассейне;

— регулировка работы нагревателя.

Периодичность оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не реже чем __________ раз в _______________.

1.2.2. Устранение недостатков, поломок, аварий в работе электрической, пневматической и гидравлической систем оборудования бассейна.

Сроки оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не позднее _______ с момента поступления соответствующей заявки Заказчика.

1.2.3. Предоставление Заказчику рекомендаций по обработке фильтров, лайнера, текущей обработке воды, пополнению химикатов для обработки воды.

Указанная услуга предоставляется по запросу Заказчика.

1.2.4. Обработка воды бассейна для борьбы с микроводорослями и бактериями с периодичностью: _______________________.

1.2.5. Чистка фильтрующих карманов не реже __________, замена фильтрующих карманов — ___________ в _____________.

1.2.6. Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом, а также химическая обработка воды не реже ________ в ____________.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»_________ ____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, своими силами с помощью собственного оборудования.

2.1.2. Не позднее ______ с момента получения заявки Заказчика на оказание услуг, предусмотренных пп. 1.2.2 настоящего Договора, уведомить Заказчика о получении заявки и приступить к ее исполнению. Сроки исполнения каждой заявки определяются Сторонами в зависимости от характера неисправностей в работе оборудования бассейна.

2.1.3. Ежемесячно представлять Заказчику оригиналы следующих документов: акта оказанных услуг, счета и счета-фактуры.

2.1.4. Оказывать Заказчику услуги по обслуживанию бассейна в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить специалистам Исполнителя доступ к бассейну.

2.2.2. Оплачивать оказанные услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за ___________ до предполагаемой даты расторжения.

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг в месяц составляет ______ (__________) рублей.

3.2. Оплата цены услуг по настоящему Договору производится в следующем порядке: _____________ в течение ________ с момента получения Заказчиком оригиналов документов, указанных в пп. 2.1.3 настоящего Договора.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

— безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок;

— соразмерного уменьшения цены, указанной в соответствующем счете;

— возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.

Под некачественным оказанием услуг Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: _____________________________.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на обслуживание бассейна

_______________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК и ООО «Бассейн-Строй» именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице руководителя сервисной службы Анцупова А.Ю. действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности сервисного обслуживания бассейна, находящегося по адресу:

Исполнитель выполняет работы по сервисному обслуживанию согласно приложению 1.

Дата начала действия настоящего договора: « 00» _____________ 2015 года.

2. Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость работ по сервисному обслуживанию в период с 14 марта 2011г. по 14 марта 2015г. (годовое обслуживание) составляет 00 руб. 00 коп. Обслуживание производится по предоплате, ежеквартально (00 рублей) на основании счета. Регистрация и контроль выездов осуществляется по журналу производимых работ. Обслуживание производится по предоплате в кассу наличными или на счет по безналичному расчету, согласно договору.

2.2. Дополнительные выезды, произведенные по инициативе Заказчика, оплачиваются отдельно из расчета 4520 руб. 00 коп за выезд. Оплата производится на основании счета и акта выполненных работ по факту выезда. Регистрация и контроль дополнительных выездов осуществляется по журналу производимых работ.

2.3. Сервисное обслуживание осуществляется в период между запуском бассейна и его сливом. Сроки запуска и слива бассейна назначаются ЗАКАЗЧИКОМ заранее не менее чем за 5 дней. Стоимость работ по сливу бассейна, его дезинфекции и повторному наливу (вода предоставляется Заказчиком) составляет: 8400 руб. 00 коп. и не входит в годичную сумму по сервисному обслуживанию.

Сервисное обслуживание слитого бассейна не осуществляется.

Стоимость вышедшего из строя оборудования (по окончании срока гарантии), а также работы, выполненные сверх условий настоящего Договора, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с протоколом соглашения договорной цены, подписываемым ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании счета и акта выполненных работ.

Счет на запасные, расходные материалы и вышедшее из строя оборудование, составляется на основании ведомости дефектов (акта выхода из строя), ведомость оформляется с участием ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА.

Работы по замене вышедшего из строя оборудования не по гарантии, не входят в стоимость ежемесячного обслуживания.

Если ЗАКАЗЧИК не осуществляет платеж в установленные Договором сроки. То сервисное обслуживание и обслуживание аварийных вызовов приостанавливается до тех пор, пока ЗАКАЗЧИК не осуществит просроченный платеж.

ЗАКАЗЧИК оплачивает авансом полную стоимость обслуживания за выбранный период по счету ИСПОЛНИТЕЛЯ в рублях .

3. Права и обязанности сторон

· назначить ответственное лицо;

· выполнять работы 3 раза в квартал в полном объеме, в установленные сроки;

· вести журнал учета сервисных работ;

· своевременно выставлять счета ЗАКАЗЧИКУ;

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по просьбе ЗАКАЗЧИКА приобретать запасные части, расходные материалы (по отдельному счету).

ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно информирует ЗАКАЗЧИКА об обнаруженных повреждениях, поломках и износе оборудования.

ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает аварийные вызовы по прямому телефону сервисной службы: 999-44-92 или по факсу 559-82-29. И осуществляет выезд в течении 4 рабочих часов с момента вызова.

ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время сервисного обслуживания.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает прибытие обслуживающего персонала аварийного вызова ежедневно, исключая ночное время и праздничные дни.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять требования внутреннего распорядка ЗАКАЗЧИКА, касающегося, техники безопасности, пожарной безопасности, порядка проведения опасных работ и охраны окружающей среды, а также прочих внутренних правил.

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не приступать к выполнению сервисных работ до поступления оплаты.

· назначить ответственное лицо;

· оплачивать расходные материалы по счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5 (пяти) банковских дней после выставления счета ;

· обеспечить условия для работы специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ;

Смотрите так же:  Приказ в отсутствие возложить

· обеспечить сохранность оборудования и материалов;

· проверять выполнение сервисных работ и расписываться в журнале работ;

· согласовывать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ проведение любых строительных работ в помещении расположения оборудования водоподготовк и.

Настоящий Договор заключен сроком до 14 марта 2012 года и вступает в силу с даты, указанной в п. 1. настоящего Договора.

Настоящий Договор на следующий календарный год заключается заново на тех же условиях, если до окончания действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении.

Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон при обязательном уведомлении другой Стороны не менее, чем за один месяц до даты расторжения.

В случае поломок по причине ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо обнаружения недостатков в выполненных работах, ИСПОЛНИТЕЛЬ производит работы за свой счет.

Гарантия на выполненные работы, замененные детали 6 (шесть) месяцев. Со дня проведения ремонта/замены.

Все возникающие хозяйственные споры Стороны будут решать путем переговоров. Если хозяйственный спор не удается решить путем переговоров, то дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд .

Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор на монтаж бассейнов

Добрый день Подскажите организация заключила договор с фирмой «А» на оказание транспортных услуг, машин собственных нет, у слуги оказывает фирма «Б» с которой заключен договор на оказание трансп.услуг, т.е. «Б» выставляет акт об оказанных услугах нам, а мы акт фирме «А». Правильно вести учет по ОСНО и какие документы (кроме акта выполненных работ, с\ф, путевых листов) должны заполняться?

Для Вас это договор транспортной экспедиции.

Заказчику накладная на фонтан не нужна, они не хотят у себя скорее всего показывать основное средство. поэтому я им сделаю акт выполненных работ на всю сумму, а какие нужны мне самой документы, чтобы правильно отразить в учёте и обоснованность списания фонтана? Или сметы будет достаточно?

Так у Вас фонтан на учете как оприходован? Материал, ОС или товар?
Откуда он у Вас взялся. может сами сделали?:)

Да я его ещё собираюсь покупать у Поставщика. да. тут другой вопрос. поставить его на материалы?:(*

зависит от вида договора

Заказчику накладная на фонтан не нужна, они не хотят у себя скорее всего показывать основное средство. поэтому я им сделаю акт выполненных работ на всю сумму, а какие нужны мне самой документы, чтобы правильно отразить в учёте и обоснованность списания фонтана? Или сметы будет достаточно?

возникновение основного средства возможно и по акту
если договор подписан, то порядок приемки и документального оформления нужно смотреть там
смета на работу сильно поможет в обосновании затрат

Да я его ещё собираюсь покупать у Поставщика. да. тут другой вопрос. поставить его на материалы?:(*

Наверняка стоимость фонтана не менее 40000 руб. и используется не для собственных нужд. тогда это явно не материал и не ОС.:).

Договор с Поставщиком на покупку фонтана, как договор на поставку оборудования

В любом случае для Вас это товар. для последующей перепродажи.;)

В любом случае для Вас это товар. для последующей перепродажи.;)

если фонтан используется для выполнения договора подряда, то это материал

Ну могу же я купить какое-то крупное оборудование для дальнейшей работы с ним? Мне кажется,что покупаю я этот фонтан за 300 000, приходую его как материал, затем списываю его на затраты и выдаю Заказчику акт выполненных работ на сумму 450 000 руб., в котором пишу-выполнение работ согласно договора№. Договор на выполнение работ есть+смета, где написано, что для этой работы использован этот фонтан. Я не права? Достаточно этих документов?

если фонтан используется для выполнения договора подряда, то это материал

У них договор на услуги по монажу бассейна. насколько я поняла

Спасибо огромное, а то они от меня хотят КС-2 и КС-3 потребовать, но я же не занимаюсь строительными работами.

форма первички зависит не от вида деятельности фирмы, а от вида выполняемой работы
вам нужно понять являются ли ваши работы монтажными для применения этих форм

У них договор на услуги по монажу бассейна. насколько я поняла

Совсем я Вас запутала. Это был другой вопрос. я просто писала 2 вопроса. один-это про услуги по установке фонтана, а другой-по монтажу чаши бассейна, там договор подряда, также в смете сумма за работы и перечень используемых материалов. Я-бухгалтер Подрядчика, хочу правильно оформить документы по окончанию работ. мне казалось, что акта выполненных работ просто на всю сумму недостаточно, что надо где-то указать используемые для этих работ материалы, но. в принципе. договор есть, смета есть, вот наверное и обоснованность списание этих материалов в затраты для выполнения работ, думала, может КС-2 и КС-3 необходимо заполнять.

Строительство бассейнов, договор на обслуживание бассейнов

Наша компания сделает все, чтобы Ваша мечта превратилась в реальность!

Когда-то многие жители Тулы только мечтали о собственном бассейне, удобно расположившемся на даче или возле загородного дома. И вот с течением времени красивый и функциональный водоем стал доступнее, к тому же появилась отличная возможность установки комфортных сооружений сборных конструкций.

Наша компания предлагает современное строительство бассейнов в Туле «под ключ», с проведением тщательной предварительной подготовки, с дальнейшим техническим и сервисным обслуживанием. Удобная услуга для желающих приобрести водоем за доступные средства – приобретение каркасного бассейна с подробными инструкциями для монтажа и возможностью получить профессиональные консультации у квалифицированных специалистов компании. Воспользовавшись данным предложением можно в самые короткие сроки получить удобное и комфортное гидротехническое сооружение, идеальное для семейного досуга в окружении друзей и близких.

Строительство бассейна начинается с разработки подробного технического задания (ТЗ), в котором Заказчик отображает все свои пожелания и предпочтения. Специалисты компании тщательно изучают все исходные условия участка и инженерных коммуникаций. На основании полученных данных Заказчику предлагается несколько вариантов бассейнов, полностью соответствующих его требованиям и фактическим возможностям приусадебной территории.

Наша фирма предлагает бассейны следующих видов :

  • Сборно-разборные
  • Бетонные
  • Пленочные
  • Плиточные
  • Акриловые и другие водоемы по желанию клиента

После согласования конструкции и объема бассейна квалифицированные сотрудники нашей фирмы обсудят с будущими собственниками инженерное оснащение водоема и систему подсветки. Практически любой бассейн можно оснастить комфортным противотоком и полезным массажером, гейзером и другим практичным оборудованием.

Уточнив все проектные решения и утвердив обустройство сооружения, начинается строительство бассейна. Специалисты компании возьмут на себя все подготовительные и монтажные работы, транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги. Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне в точно указанные сроки в рамках оговоренной сметной стоимости.

Бассейн относится к технически сложным гидротехническим объектам, которые в процессе эксплуатации нуждаются в постоянном внимании и в качественном уходе. Наша фирма в течение всего времени использования проводит качественное сервисное и техническое обслуживание бассейнов, своевременно осуществляют диагностику оборудования и конструкций сооружения.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО

г. Уфа ___го _____ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, г. Уфы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, далее совместно, либо раздельно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству коттеджа в соответствии со спецификацией обозначенной в Приложении №1 и архитектурному проекту на земельном участке расположенном по адресу:______________, предоставленным Заказчиком, (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству коттеджа в соответствии с условиями договора. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчета

Стоимость работ по договору ______________________ рублей( ______________________ рублей). Указанная цена включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, услуг механизмов и иные затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, является окончательной и не меняется до завершения строительства и сдачи Объекта Заказчику.

Статья 3. Сроки выполнения работ.

Окончание всех работ с учётом графика платежей обозначенных в приложении №1 к настоящему договору до ___-го ________ 20______ г. Начало строительно-монтажных работ Подрядчиком осуществляется после оплаты Заказчиком первого этапа.

Статья 4. Производство работ

4.1. Временные подсоединения к электричеству и водоснабжению на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения, указанных Заказчиком осуществляет Подрядчик за счёт Заказчика.

Смотрите так же:  Уголовный кодекс ук рф статья 112

4.2. Подрядчик не несет ответственность за сохранность и целостность дороги в коттеджном поселке при производстве работ по настоящему договору.

4.3 Окончательная фактическая площадь строения может незначительно отличаться от площади указанной в проекте и определяется после обмера органом БТИ.

Статья 5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, строительной техникой, инженерным (технологическим) оборудованием.

5.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны быть предоставлены по запросу Заказчика .

5.3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования до подписания Заказчиком Акта приёмки-передачи Объекта.

5.4. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Статья 6. Права и обязанности сторон.

Права и обязанности Подрядчика.

6.1. Производить все работы качественно, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

6.2. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

6.5. Соблюдать культуру производства, обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от отходов выполнения работ и вывоз его за пределы стройплощадки.

6.6. Самостоятельно осуществлять охрану строительных материалов, техники и т. д., расположенных на Объекте.

6.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

Права и обязанности Заказчика.

6.8. Заказчик обязан предоставить электроэнергию и воду или оплатить их обеспечение.

6.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.10. Принять выполненную Подрядчиком работу не позднее двух дней по завершению работы.

6.11 Оплачивать строительные этапы в соответствии с графиком платежей обозначенном в приложении № 1 в срок.

Статья 7. Расторжение договора.

7.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

  • задержка Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика причинам;
  • систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее за собой увеличение сроков окончания строительства более чем на 10 (десять) дней;
  • несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ.
  • грубые нарушения обязательств Подрядчика по другим статьям настоящего Договора.

7.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 5 дней (отключение электричества, прекращение финансирования)

Статья 8. Форс — Мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение и т.д.), военных действий, запретительных актов государственных органов, на время действия этих обстоятельств, экономических потрясений (резкое обесценивание рубля) если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна известить в течение двух дней другую Сторону Договора о наступлении указанных обстоятельств; невыполнение указанного условия исключает возможность для данной Стороны ссылаться на указанные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

Статья 9. Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. Гарантия распространяется на выполненные общестроительные работы. Срок гарантии 5 лет. Так как строительные материалы и оборудование Подрядчик не производит, то гарантию по их качеству несёт производитель.

Статья 10. Особые условия

10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. При невозможности урегулирования, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Подрядчику услуг и материалов первого этапа работ и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и завершения гарантированного срока.

10.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Готовый коттедж. Построили под ключ, как условились в договоре за три месяца.

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту чаши малого бассейна

г. Киров «___»____________ 2012 года

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (КОГАОУ ДОД СДЮСШОР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Приказа управления по физической культуре и спорту Кировской области от 01.01.2001 , с одной стороны,

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ__ на основании _______, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от _______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по капитальному ремонту чаши малого бассейна КОГАОУ ДОД СДЮСШОР.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, согласно Техническому заданию (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Сроки выполнения работ: не более 45 дней с момента подписания договора.

1.4. Место выполнения работ: 3.

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора составляет __________________ (___________________) рублей.

2.2. Цена договора включает стоимость выполнения работ, материалов, расходы на использование механизмов, стоимость доставки материалов, и механизмов, стоимость вывоза строительного мусора, расходы на страхование, командировочные расходы, все установленные налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически законченные и принятые работы в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ (ф. КС-2, КС-3), при наличии счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, в установленные Заказчиком сроки, материалами и механизмами Подрядчика.

3.1.2. Доставить необходимые для выполнения работ материалы и механизмы своим транспортом, за свой счет.

3.1.3. Обеспечить процесс производства работ и качество выполнения работ в соответствии с государственными стандартами качества, мероприятиями по технике безопасности, строительными нормами и правилами, нормами и правилами пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, и другими установленными нормами и правилами.

3.1.4. Согласовать с представителем Заказчика место складирования строительного мусора и материалов до начала работ.

3.1.5. Обеспечить устранение в 3-дневный срок за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных как при приемке работ, так и в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение 1 дня со дня получения извещения Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, а также для согласования порядка и сроков их устранения.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.1.6. Известить Заказчика и до его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний, иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность исполнения ее в срок.

3.1.7. Не позднее чем в 3-х-дневный срок со дня приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему инструменты и механизмы, произвести уборку рабочей площадки.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ на площадку для производства работ на весь период работ.

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.3. При обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ по настоящему договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Смотрите так же:  Регистрация ип 46 налоговая

3.3.3. Если во время выполнения работ по настоящему договору станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, а также потребовать возмещения убытков.

3.3.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с дефектами и недостатками выполненных работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

3.3.5. В ходе исполнения договора Заказчик вправе увеличить, предусмотренный договором, объем работ.

При увеличении объема работ цена договора увеличится пропорционально такому объему работ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Прием результата выполненных работ производится уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

4.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). В течение трех дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт приемки выполненных работ при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от договора по объему или качеству работ, или иных недостатков выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику, составить дефектную ведомость по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.

4.3. При отказе от подписания акта приемки какой-либо из Сторон в нем делается отметка с мотивацией отказа, либо для этого составляется отдельный документ.

4.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.5. На работы, которые, согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ, Подрядчик обязан оформлять акты освидетельствования скрытых работ в присутствии представителя Заказчика, вызванного на освидетельствование.

5. Качество работ

5.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, строительным нормам и правилам, гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов.

5.2. Применяемые материалы должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, подтверждающие их качество, соответствовать нормам пожарной безопасности, гигиеническим требованиям.

На применяемые для выполнения работ материалы, Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Подрядчик устанавливает срок гарантии качества на выполненные работы не менее ___ месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества — на все виды работ. Срок предоставления гарантии качества на используемые материалы – в соответствии со сроками, установленными заводом-изготовителем.

5.4. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком.

6. Ответственность сторон, риски

6.1. Подрядчик применяет оборудование, материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 1.3 настоящего договора Заказчик вправе предъявить Подрядчику письменное требование об уплате пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить предъявленные пени.

6.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.5. Подрядчик несет ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе выполняемых субподрядной организацией, соблюдение противопожарных и санитарных норм, правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

6.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации

7.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, Стороны должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. При этом данное письменное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является Техническое задание (приложение № 1).

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

КОГАОУ ДОД СДЮСШОР

Департамент финансов Кировской области (КОГАОУ ДОД СДЮСШОР,

Банка России по Кировской области г. Киров,

PoolTools Всё для бассейнов и о бассейнах

Строительство. Реконструкция. Ремонт оборудования. Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание

Любой бассейн, пусть даже небольшой, — это сложный механизм, требующий постоянного ухода и обслуживания. Необходимо следить за водой в бассейне и осуществлять контроль за правильной работой технологического оборудования. Своевременный осмотр и грамотная диагностика, проводимые специалистом, оградят вас от многих неприятностей и позволят сберечь время и деньги. Высококвалифицированная команда специалистов компании Pooltools предоставляет полный спектр услуг в этой области. Мы с радостью возьмем на себя заботы о дальнейшей эксплуатации и сервисном обслуживании Вашего плавательного бассейна.

Компания Pooltools предлагает услуги по сервисному обслуживанию для частных бассейнов и бассейнов общественного пользования.

Мы предлагаем своим клиентам заключить договор на сервисное обслуживание и осуществляем разовые выезды.

Стоимость разового выезда составляет:

Москва, МО до 25 км – 4000 рублей;

МО до 50 км – 4500 рублей;

МО до 100 км – 5000 рублей.

Стоимость договора на сервисное обслуживание рассчитывается индивидуально и зависит от периодичности выездов и особенностей бассейна (установленное оборудование, размеры, способ дозации и т.д.).

Сервисное обслуживание бассейна , проводимое специалистами компании Pooltools, включает в себя следующие работы:

  • очистка поверхностей стенок и дна бассейна пылесосом и чистка ватерлинии;
  • проверка фильтровального оборудования, промывка фильтра;
  • чистка сеток скиммеров и насосов (в скиммерных бассейнах), проверка и чистка электродов (в переливных бассейнах);
  • проверка качества и химического состава воды тестером;
  • дозировка необходимых хим.реагентов в случае ручной дезинфекции или проверка уровня хим.реагентов в канистрах и калибровка электродов в случае автоматической дозировки (стоимость хим.реагентов не входит в стоимость обслуживания);
  • диагностика всего оборудования на исправность, наличие протечек, регулировка и наладка;
  • устранение мелких поломок, не требующих демонтажа оборудования (замена электродов станций автоматической дозации, устранение течи трубопроводной арматуры, замена ламп подводных светильников, при условии достаточной длины кабеля);
  • консультирование и рекомендации.

При заключении договора на сервисное обслуживание бассейна в компании Pooltools, Вы также получаете:

  • персонального сервисного инженера;
  • индивидуальный план-график сервисных работ, разработанный с учетом особенностей Вашего бассейна;
  • круглосуточную техническую поддержку по телефонам диспетчерской службы;
  • скидку на химические реагенты.

Заключите договор на сервисное обслуживание Вашего бассейна (заявка) прямо сейчас или позвоните нам!

В компании Pooltools Вы также можете заказать следующие услуги:

Комплексное сервисное обслуживание бассейна – дело непростое, включающее в себя не только уборку, но и профилактические осмотры, и ремонт оборудования. Профессиональное техническое сопровождение, осуществляемое специалистами компании Pooltools, обеспечит беспроблемную эксплуатацию Вашего бассейна в течение многих лет и поможет сэкономить значительные финансовые средства.

Участие в строительстве Олимпийских объектов в Сочи Подробнее.

Монтаж пленочного покрытия и оборудования для частного бассейна Подробнее.

Монтаж оборудования для частного бассейна Подробнее.

Реконструкция частного бассейна Подробнее.