Договор поставки посадочного материала

Договор поставки посадочного материала (деревьев) для благоустройства и озеленения территории

ДОГОВОР

Дата заключения: __.__.____ г.

_______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передавать в обусловленный настоящим Договором срок деревья (посадочный материал) для благоустройства и озеленения территории, далее по тексту «Деревья», а Покупатель принимать и оплачивать Деревья по цене и в порядке, установленным настоящим Договором.

1.2. Поставщик организует доставку Деревьев Покупателю и оформление всей необходимой документации, при этом Поставщик вправе привлекать контрагентов по своему усмотрению без согласования с Покупателем.

1.3. В условия настоящего Договора не входит высадка Деревьев в грунт, а также уход за Деревьями после их высадки.

1.4. Требования к поставляемым Деревьям:

1.4.1. Высота не менее __________, не более _____________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Во исполнение настоящего Договора Поставщик обязуется:

2.1.1. поставлять Деревья в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.2. своевременно и надлежащим образом уведомлять Покупателя о готовности Деревьев к отгрузке (передаче);

2.1.3. обеспечить условия для принятия Покупателем поставляемых Деревьев;

2.1.4. по заявке Покупателя организовать доставку Деревьев в место, согласованное с Покупателем;

2.1.5. произвести самостоятельно или с привлечением контрагентов все необходимые процедуры по упаковке и доставке Деревьев;

снабжать Покупателя необходимой информацией о Деревьях.

2.1.6. В обязанности Поставщика не входит любой перенос грунта,
полив Деревьев после их передачи Покупателю, уборка сорняков, появившихся после высадки Деревьев, охрана высаженных в грунт Деревьев.

2.2. Во исполнение настоящего Договора Покупатель обязуется:

2.2.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленных Деревьев;

2.2.2. оплатить поставленные Деревья в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.3. соблюдать условия по высадке Деревьев в грунт, а также по уходу за Деревьями;

2.2.4. своевременно и надлежащим образом уведомлять Поставщика о любых обстоятельствах, связанных с исполнением настоящего Договора;

2.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ

3.1. Поставляемые по настоящему Договору Деревья должны соответствовать условиям о Договора.

3.2. Вместе с Деревьями Поставщик передает Покупателю необходимую документацию по поставке.

3.3. Поставляемые Деревья по своему качеству должны соответствовать нормативным документам (государственным стандартам, санитарным и ветеринарным правилам и условиям и пр.), что подтверждается соответствующими документами.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ДЕРЕВЬЕВ

4.1. Поставщик поставляет Покупателю Деревья в течение срока действия настоящего Договора партиями в соответствии с заявкой Покупателя.

4.2. Поставщик получает Заявку от Покупателя и обязуется в установленные сроки поставить указанные Деревья Покупателю.

4.3. Поставщик осуществляет доставку Деревьев путем отгрузки Деревьев любым транспортом по собственному выбору в место указанное Покупателем. Адрес для поставки Деревьев согласовывается Сторонами при осуществлении доставки Деревьев.

4.4. Поставщик обязан обеспечить безопасность Деревьев при транспортировке.

4.5. О готовности Деревьев к отгрузке (передаче) Поставщик немедленно уведомляет Покупателя.

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

5.1. Покупатель принимает Деревья (производит осмотр, проверку количества и качества Деревьев) в течение 1 дня с момента доставки Поставщиком Деревьев Покупателю.

5.2. Принятие Покупателем Деревьев оформляется накладной (форма ТОРГ-12). С момента подписания накладной Покупателем обязанность Поставщика передать Деревья считается исполненной. Накладная в данном случае имеет значение, обычно придаваемое акту приема-передачи.

5.3. Оценка качества Деревьев осуществляется в соответствии с применимыми нормативными документами, условиями настоящего Договора или иными обычно предъявляемыми требованиями.

5.4. Право собственности, а с ним и риск случайной гибели и/или повреждения Деревьев переходит к Покупателю в момент принятия Деревьев по накладной.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ О КОЛИЧЕСТВЕ, КАЧЕСТВЕ

6.1. В случае выявления Покупателем несоответствия или недостатков поставленных Деревьев условиям настоящего Договора по качеству, он незамедлительно уведомляет об этом Поставщика путем направления ему соответствующей претензии (рекламационного акта), содержащей указания на нарушение Поставщиком условий настоящего Договора.

6.2. Поставщик обязан предпринять все действия для устранения выявленных недостатков (заменить Деревья ненадлежащего качества Деревьями, соответствующими условиям настоящего Договора).

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Деревьев (обнаружения скрытых повреждений на стволе, в корневой системе), а также в случае невыполнения Поставщиком требования о замене Деревьев Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Деревьев ненадлежащего качества Деревьями, соответствующими условиям настоящего Договора или отказаться от исполнения настоящего Договора.

6.4. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками Деревьев, в течение одного месяца с даты поставки. В последующем все риски, связанные с развитием деревьев несет Покупатель.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Деревья, согласованные Сторонами не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке.

7.3. Оплата каждой партии Деревьев производится Покупателем на основании Договора.

7.4. Оплата поставленных Деревьев осуществляется Покупателем в российских рублях. Обязанность Покупателя по оплате поставленных Деревьев считается исполненной в момент зачисления денежных средств, поступивших в оплату Деревьев, на расчетный счет Поставщика.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением общедоступной информации.

8.2. Под конфиденциальностью понимается запрет на разглашение информации неуполномоченным лицам без предварительного письменного соглашения Сторон.

8.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов, а также в других предусмотренных законодательством случаях.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в пределах реального ущерба, причиненного виновной Стороной другой Стороне, т.е. в пределах расходов, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, стоимости утраченного или стоимости восстановления (ремонта) поврежденного в результате такого нарушения имущества.

9.2. При нарушении сроков поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены не поставленных в срок (недопоставленных) Деревьев за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество Деревьев в последующих периодах поставки.

9.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков внесения платежей Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.4. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и/или устранения нарушений.

9.5. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

9.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.5. настоящего Договора, каждая Сторона должна не позднее 2 дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.

9.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.6. настоящего Договора, то она не вправе впоследствии ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

9.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.5. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.9. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ

10.1. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Смотрите так же:  Таможенная экспертиза определение

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения обязательств по договору. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, возникших до указанного момента.

11.2. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Если в рамках настоящего Договора не происходит поставка Деревьев (между Сторонами не существует и не предполагается возникновение обязательств по передаче Деревьев и, соответственно, по его оплате), то любая из Сторон вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. При этом Сторона-инициатор расторжения извещает об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

11.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором, или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

11.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях поставки Деревьев ненадлежащего качества с недостатками, которые выявляются неоднократно или невыполнения Поставщиком правомерных требований о замене Деревьев ненадлежащего качества.

11.6. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты.

11.7. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от его исполнения полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

12. Сроки и обмен информацией

12.1. Если не оговорено особо, сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в календарных днях.

12.2. Если дата исполнения какого-либо обязательства по настоящему Договору приходится на нерабочий день, срок его исполнения переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения обязательства.

12.3. Если иное не определено Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме.

12.4. Письменные сообщения Сторон отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя.

12.5. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.

12.6. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершенным только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.

12.7. Стороны обязуются своевременно (не позднее 5 (пяти) дней) уведомлять друг друга об изменении почтовых, банковских, электронных и иных реквизитов. В случае несвоевременного уведомления направленные по прежним реквизитам документы, денежные средства и информация считаются направленными по надлежащему адресу и реквизитам.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему Договору не применяется правило п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому с момента передачи Деревьев Покупателю и до его оплаты Деревья, проданные в кредит, признаются находящимся в залоге у продавца (поставщика) для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате Деревьев.

13.2. Стороны договорились, что проценты на сумму, равную цене Деревьев, являющуюся до момента ее оплаты Покупателем коммерческим кредитом согласно положениям ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, Покупателем не начисляются и не уплачиваются.

13.3. Стороны не вправе без согласия другой стороны по договору передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору.

13.4. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Типовой договор поставки товара

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

Смотрите так же:  Статья 132 пункт 3 ук рф

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под «товаром» понимается:
— ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по «___» _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

127473 г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, корп. 2
ИНН/КПП 7707778052/770701001
Р/С 40702810000000250372
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
БИК 044585777
к/с 30101810800000000777

Договор поставки грунта образец

На данной странице нашего сайта опубликован образец договора на поставку строительных материалов нашей компании. Вы можете подробно ознакомиться с условиями услуг, предоставляемых нашей компанией, а также обязанностями сторон, осуществляющих сделку.

Компания «ТРАНСАВТОСТРОЙ» специализируется на поставке нерудных материалов. Мы предлагаем высококачественную продукцию по низким ценам с доставкой в любых объемах по Москве и Московской области.

По вопросам поставок строительных материалов звоните — 8 (495) 227-64-55, 8 (985) 227-67-71. Двери нашей компании всегда открыты для длительного и взаимовыгодного сотрудничества.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАВТОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Андреева Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________» в лице Генерального директора ________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить материалы (далее по тексту – «Товар») в соответствии с письменной заявкой от «Покупателя» и выставленными счетами от «Поставщика» отправленными по факсу или электронной почте и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Наименование товара, количество, качество, цена определяются в соответствии с выставляемыми Поставщиком счетами, накладными, счетами-фактурами.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать всем требованиям по качеству, предъявляемым действующим российским законодательством и соответствующими ГОСТам, а так же подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

Смотрите так же:  Нотариус завражнова

2.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Покупатель направляет Поставщику не менее чем за 24 часа до желаемой поставки заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

— точный адрес объекта (прилагается схема);

— ограничения по типу автотранспорта;

— ответственное лицо за приемку товара;

3.2. Поставщик на основании полученной заявки от Покупателя выставляет счет в соответствии с ценами, действующими на дату получения заявки от Покупателя. Счет действителен в течение 3-х (трех) банковских дней.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в размере 100%, в соответствии с ценами, действительными на дату получения заявки от Покупателя.

3.4. Момент исполнения обязательства Покупателя по оплате определяется датой зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Поставка Товара осуществляется после поступления оплаты Поставщику.

3.6. Поставщик производит поставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

3.7. Датой поставки считается дата принятия Товара Покупателем, указанная в товарной накладной, накладной, акте приема-передачи (или ином документе подтверждающем передачу Товара) .

3.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки Товара Поставщиком на объекте Покупателя и подписания товарных накладных.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель обязан и имеет право:

4.1.1. Обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.1.2. При поставке Товара Покупатель обязан обеспечить объект разгрузки действующими подъездными путями и беспрепятственным доступом к месту разгрузки. Предоставить Поставщику площадку с твердым покрытием для подъезда.

4.1.3. Организовать приемку товара. Покупатель несет ответственность за простой автотранспорта Поставщика сверх нормативного времени, указанного в п.4.1.1. настоящего договора из расчета 1000 (рублей) 00 копеек в т.ч. НДС 18% за каждый час простоя. Неполный час простоя оплачивается как полный.

4.1.4. Оплатить Поставщику стоимость простоя не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения от Поставщика счетов на оплату простоя автотранспорта.

4.1.5. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.1.6. Извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

4.2. Поставщик обязан и имеет право:

4.2.1. Производить поставку Товара в соответствии с согласованной заявкой от Покупателя.

4.2.2. Поставщик, допустивший недопоставку оплаченных Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.2.3. Предоплата, внесенная Покупателем, не подлежит пересчету Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2.4. В случае, если Покупатель не израсходовал предоплату в течение срока, указанного в п.4.2.3 настоящего договора, Поставщик имеет право пересчитать предоплату при получении заявки от Покупателя по ценам, действующим на дату получения заявки, либо вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке товара включаются в стоимость товара.

5.2. Цена товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.3. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.) Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.4. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят сверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.5. Если по итогам сверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком и она не будет погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, то поставщик удерживает сумму задолженности из поступившей предоплаты за следующую партию Товара.

5.6. Ежемесячно до 10-числа месяца следующего за поставками Поставщик отправляет Покупателю на почтовый адрес оригиналы документов на поставленный товар за предыдущий месяц, а именно универсальный передаточный документ (УПД) утвержден ФНС России письмом от 21.10.2013 № ММВ-20-3/[email protected] или товарная накладная по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, счет-фактуру, счет.

5.7. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения Покупателем документов указанных в п.5.6 настоящего договора от Поставщика, Покупатель обязан вернуть один экземпляр товарной накладной ТОРГ-12, или универсальный передаточный документ (УПД), с подписью и печатью или направить Поставщику мотивированный отказ.

5.8. По истечении указанного срока в п.5.7. настоящего договора при отсутствии мотивированного отказа от Покупателя документы на поставленный объем считаются принятыми и подлежат оплате.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заявку) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями ГОСТа на данный Товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным лицами Покупателя за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых нерудных материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке равный 1,1, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие результатов разрешения возникших вопросов в письменном виде.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.20__ г.

9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Срок действия Договора будет автоматически пролонгироваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.3. Настоящий договор имеет одинаковую юридическую силу, составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «ТРАНСАВТОСТРОЙ»

Юр. адрес: 117648, г. Москва,

мкр. Северное Чертаново, дом № 5,

офис 205

ИНН/КПП 7726742140 / 772601001