Договор на выполнение ремонта квартиры

Информация к документу

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст.ст. 730 — 739 ГК РФ.

Особенности составления договора

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору подряду одна сторона по заказу другой стороны обязуется выполнить ремонт квартиры, а заказчик в свою очередь обязуется оплатить эти работы.

Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст. 426 ГК РФ. Основными характеристиками публичного договора являются:

  • Установленная цена на предоставляемые услуги.
  • Отсутствие предпочтений при выборе заказчика.
  • Если ничего не мешает подрядчику выполнить предоставляемые им услуги, то он не имеет права отказаться от их выполнения.

То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении.

Обязанности сторон

До заключения договора подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет. Информация в обязательном порядке должна включать в себя:

  • Стоимость работ
  • Форму оплаты
  • Виды выполняемых работ
  • Особенности предоставляемых услуг
  • Данные человека, который непосредственное будет выполнять ремонт квартиры, а именно стаж его работы, квалификация и т.д.

Важно! Подрядчик несёт ответственность за предоставление заказчику неполной или недостоверной информации, а также за те недостатки, которые возникли в связи с тем, что заказчик был лишён необходимой ему информации, либо введён в заблуждение полученной от подрядчика информацией.

Если вина подрядчика будет доказана, то заказчик имеет полное право требовать расторжения договора в одностороннем порядке и возмещения всех убытков понесённых по вине подрядчика.

Кроме того, в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по договору к нему могут быть применены правила ст.ст. 503 — 505 ГК РФ, по которым заказчик имеет право на выполнение работ за счёт подрядчика либо полное возмещение убытков понесённых по его вине.

Обязанности заказчика не предусмотрены гражданским кодексом РФ, но могут быть закреплены в договоре, что делает их обязательными для исполнения. Как правило, это требования о сохранности его имущества и своевременном предоставлении необходимых строительных и отделочных материалов, а также своевременного приёма выполненных работ.

Особенности заключения договора

Согласно ст. 733 ГК РФ если ремонт квартиры производится из материалов подрядчика, то полная стоимость услуг включает в себя и расходы, затраченные подрядчиком на приобретение необходимых материалов. В таком случае доставка материалов и их хранение остаётся полностью на совести подрядчика.

Если материалы на ремонт предоставляются самим заказчиком, то согласно ст. 734 ГК РФ, подрядчик обязан дать заказчику точную информацию по материалам которые ему требуются для выполнения работы, а именно наименование, стоимость и его описание.

Приём выполненных работ может быть осуществлён по акту. Согласно ст. 737 ГК РФ если во время приёма работ заказчиком будут выявлены недостатки, то подрядчику предоставляется время для их устранения.

Если обнаруженные дефекты окажутся существенными, то подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов. Если это требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ.

Заполненный образец документа

Договор ____

г. ________________ « __ » ____________ 20___ г.

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

Предмет Договора

Заказчик поручает, а «Подрядчик» исполнитель принимает на себя обязательства, выполнить ремонт квартиры по адресу:

1. Обязанности сторон.

Обязанности «Подрядчика» исполнителя:

1.1. Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования.

1.2. Произвести работы в срок с «___» ____________20___ г. по «___»__________________20__ г.

1.3. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и (или) окончания работ.

1.4. Устранять собственный брак за свой счёт.

1.5. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

1.6. Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика:

  • о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика;
  • о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы;
  • о наличии иных, не зависящих от Исполнителя, обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.

1.7. В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т.ч. отопления, эмалировка сантехники, демонтаж/монтаж несущих конструкция и балок, вывоз на хранение имущества Заказчика, перепланировки, производимые без полученного на то разрешения Заказчиком, а также фасадные работы.

2. Обязанности Заказчика:

2.1. Своевременно производить выплаты по настоящему договору.

2.2. Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ (мебель, предметы быта), предохранять имущество от загрязнения строительными материалами.

2.3. В согласованные сроки решать вопросы с коммунальными службами.

2.4. Своевременно обеспечивать Исполнителя материалом для проведения ремонтных и отделочных работ или поручить закупку, доставку и подъем материалов «Подрядчику» исполнителю.

2.5. Принимать выполненные работы и (или) их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ.

3. Права сторон.

3.1 Права «Подрядчика» исполнителя:

3.1.1. Продлить сроки работ по независящим от «Подрядчика» исполнителя причинам, а также на время выполнения дополнительных работ.

3.1.2. В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ.

3.1.3. Установить оптимальный график работы сотрудников.

3.1.4. Требовать от Заказчика выполнения предписаний настоящего договора.

3.2 Права Заказчика:

3.2.1. Поручить «Подрядчику» исполнителю приобретение и доставку промежуточного материала.

3.2.3. Получать информацию о порядке выполнения работ.

3.2.3. Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ.

3.2.4. Требовать от «Подрядчика» исполнителя выполнения предписаний настоящего договора.

3.2.5 Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, если задержка «Подрядчиком» исполнителем срока сдачи работ по его вине увеличивается более чем на 30 календарных дней.

3.2.6. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые расторжением договора, размер которых определен в п. 4.2.3.

4. Ответственность сторон.

4.1 Ответственность Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости.

4.1.2. В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний восстанавливает утраченное за свой счёт.

4.1.3. Несёт материальную ответственность перед Заказчиком при просрочке работ по собственной вине в размере 0,2% в день от общей суммы договора в случае задержки свыше 30 календарных дней от установленных сроков.

4.1.4. Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-экономических и политических условий и т.п. во время ремонтных работ и (или) после их завершения.

4.1.5. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений Заказчиком и (или) третьими лицами.

4.1.6. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ.

4.2 Ответственность Заказчика:

4.2.1. Заказчик несёт материальную ответственность перед Исполнителем при несвоевременных выплатах по настоящему договору и выплачивает пеню в размере 0,2% в день от общей суммы договора, начиная с третьего календарного дня просрочки.

4.2.2. Несёт материальную ответственность перед Исполнителем за простой сотрудников «Подрядчика» по вине Заказчика.

4.2.3. В случае одностороннего расторжения Заказчиком договора и (или) отказа от некоторых видов работ не по вине Исполнителя, Заказчик уплачивает неустойку Исполнителю в размере 15% стоимости не произведённых работ, а также стоимость произведённых на данный момент работ. Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее третьего дня после расторжения договора.

5. Порядок и форма оплаты.

5.1. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного Акта о приёме работ.

5.2. Общая сумма договора оставляет _____________________(______________________________________________________) рублей без учёта стоимости материалов.

6. Дополнительные условия.

6.1. Дополнительные работы, произведённые «Подрядчиком» и исполнителем по согласованию с Заказчиком, — оплачиваются в соответствии с действующими тарифами. В случае, если дополнительные работы необходимы в процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они (дополнительные работы) также подлежат оплате Заказчиком. Работы, произведённые дополнительно по вине Заказчика, оплачиваются по действующим тарифам «Подрядчика». Смета на дополнительные работы утверждается сторонами до их выполнения.

6.2. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в соответствии с п.п. 3.2.6, 4.2.2 настоящего договора. При досрочном расторжении договора по совместному решению сторон, произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.

6.3. Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае не достижения компромисса, — по соответствующему законодательству РФ.

6.4. Дополнения/изменения по тексту договора возможны при условии их фиксации в письменной форме в виде приложений к договору.

6.5. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по настоящему договору.

6.7. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на выполнение ремонта квартиры», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор на выполнение ремонта квартиры»

Долго искал, отличный договор

Смотрите так же:  Образец оформления искового заявления

согласен с предыдущими оценками. отличный договор.

замечательный договор, конкретно, по делу. Благодарю!

Очень хороший договор.

Договор грамотно составлен!

Информация,оказалась очень полезной. Спасибо.

спасибо отличный договор

спасибо, очень грамотный договор

Очень хороший договор

Договор то что надо!

хорошо составленный договор как для заказчика так и для исполнителя

Прекрасный экземпляр для не мороченых людишек. заполнил и ВУАЛЯ.

Договор один из лучших, что нашел в интернете, это правда. Но все равно доработал.

Спасибо за договор.

отличный договор, спасибо!

договор не копируется

спасибо, очень полезный договор

Отличный договор,всё грамотно прописано

Спасибо, то что надо)

. Отличный договор,грамотно,ничего лишнего

Замечательный договор спасибо5

не хватает форс-мажорных обстоятельств!

Договор составлен отлично.

ИЗ МНОГИХ ДОГОВОРОВ МЕНЯ УСТРОИЛ ВАШ, СПАСИБО!

Спасибо, нашел что искал.

самый нормальный договор наконецто нашёл

Отличный договор. Спасибо.

почему нету паспортных данных сторон ?я дополнил сам вот тогда договор считается полный.

да помог. спасибо\сейчас получу нормальные диведенты!

Хороший договор! а есть ли к нему приложение с конкретными видами работ?

Отличный договор: простой и по делу! Немного доработала под себя.

все в договоре указано,можно воспользоваться.

Спасибо. отличный договор

хороший договор грамотно составлен

Спасибо очень хороший договор. Учитывает почти все нюансы и составлен в пользу Исполнителя

хороший договор. Вроде все по честному.

отличный договор. спасибо.

хороший, но пришлось доработать

Спасибо за практическую помощь!

Это просто шедевр.

Спасибо за договор. Все отлично

Пункт договора 4.2.3 : а если договор расторгается из-за не качественной работы исполнителя? Почему не прописаны штрафные санкции исполнителю?

Хороший договор, но не хватает штрафных санкций к исполнителю за некачественно выполненную работу. Со строителями это сплошь и рядом. Доработала

супер сделал и забыл.

Отличный образец договора

спасибо, отличный договор

спасибо хороший договор

отлично, все по делу

полезен, но не полный, т.к не указаны паспортные данные заказчика и подрядчика.

Очень хороший договор. Спасибо!

сюда бы еще образец акта о выполненных работах добавить и пример сметы работ

очень хороший договор.спасибо

Отлично! Спасибо! Очень помогли.

Хороший договор, спасибо!

спосибо нет вопросов

Хороший договор, пользуюсь

Полезный документ! Молодцы.

Я СКАЧАЛА НО ДОГОВОР НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

Нет понимания о этапах работ, сам доделал приложение к договору

Спосибо долго искал на сайтах договор и нашел очень благодарен

Хорошо структурирован, очень полезно, спасибо. Можно дополнить допсоглашениями с этапами, включив в них объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов.

очень полезно! спасибо!

Если есть ответственность сторон, то зачем выделять отдельно «Ответственность Заказчика»?

Одновременно употребляется «Подрядчик» и «Исполнитель».

Спасибо,помогло. С праздником

спасибо. информация оказалась полезной

Буду использовать как заказчик, спасибо)

Спасибо! Отличный договор, ничего лишнего

Хороший договор. Лаконичный

Молодец, йух тебе его подпишут

спасибо очень доступно

хороший договор, корректируешь для себя

простой и удобный договор

отличный договор! советую

Дебильный договор. Кого вы приведете в 95% (составив этот толстый договор сторон) это будет не профессиональное, ленивое, жадное и хитрое существо, обогащенное опытом обмана и лени. Его кредо: сделать легко и быстро. Замутить любовь с хозяйкой в постели, набраться положительный впечатлений, покушать, отдохнуть. Договор дрянь, состоящий из возвышенных эпитетов: арбитражный суд, конфликт интересов, юридические адреса швейцарских счетов. Автор этого опуса — полный мудак. В жизни (вне государства) ты нанимаешь людей, которых видишь первый раз (это один, два, три прохиндея), который начинают сразу критиковать (правильно) прежнее, а себя расхваливать. Пару-три дня для рекламы они что-то делают. В общем пиарят себя. А потом это — пьянь и дрянь. Потом ваша стройка века пойдет наперекосяк. Вы закаиватесь, что это вы их привели. Жена вас обвиняет что вы были дураком и дураком остались. И она 100% права. Так как вы бесхарактерны, вы добрый. Они могут вам насрать под ковры, украсть серебро, зарядное, оставить мусор, отомстят- уйдут — все отвалится. Они периодически исчезают на несколько дней, или на пару недель.. на телефоны не отвечают. Кто писал эту форму договора тот плавал в засранном социалистическом тумане безответсвенности начальников. Когда главное было написать бумага, а что потом- дело второстепенное. Страна была наполнена академиками и профессорами, а проектировалось хреново и строилось еще хуже. Зато дебильная пропаганда поливала грязью другие страны. Чем больше вы будете рабов кормить, лебезить перед ними, тем больше ваш поезд отношений будет углублятьса в темный туннель криминала. Вы нанимаете рабов, а с рабы должны работать. Ваши отношения должны быть жестники. Не выполнили стандарт, не качественно — гуляйте. вот такой должен быть договор. Все равно они вас обмануть, так как уйти без этого не могут. Вы нанимаете рабов, а рабы должны работать. Нанять, построить это значит сделать качественно, т.е по стандарту. Доказывать должны рабы, а не вы. Договор должен быть краткий, как выстрел. Построить по проекту, тип качества, срок, смета

Наша компания работает с клиентами только по договору.

Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ — это основной юридический документ, в котором четко прописаны ответственности сторон, а также — сроки проведения работ и их стоимость.
Договор является гарантией выполнения ремонта качественно и в срок. Стоимость работ, оговоренных в договоре, остается неизменной.
Оформление договора является залогом гарантийного устранения выявленных недостатков в случае возникновения таковых.

Связаться с нами

Хотите получить точный расчет стоимости ремонта, а также полезные консультации?
Закажите выезд менеджера-замерщика.

У вас есть готовый дизайн-проект и вся необходимая информация для расчета стоимости ремонта?
Закажите нам бесплатный расчет сметы по ремонту. Мы уверены, что сможем предложить Вам лучшую цену.

Заняты на работе? Хотите, чтобы менеджер позвонил Вам в определенное время?
Закажите звонок и наш менеджер свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на все интересующие вопросы.

Бланк договора на оказание услуг между физическими лицами. Акт выполненных работ.

Если случилось так, что все же пришлось пользоваться услугами наемного работника на выполнение ремонтных работ в вашем жилище: это могут быть ваши знакомые, могут быть работники по рекомендации или работники найденные вами по объявлению, так или иначе, необходимо перестраховаться и заключить с исполнителями договор на оказание услуг между физическими лицами. Договор вас обезопасит в случае порчи ваших материалов или брака при выполнении работ. Также договором регулируются сроки вполнения, что не менее важно.

Проще ситуация с юр.лицами и ИП, они сами предложат вам договорные отношения, но ценник на выполнение работ ими, гораздо выше чем предлагают частные мастера и умельцы, работающие на себя.

При приемке работ используйте акт выполненых работ, где вы можете указать недочеты и сроки их исправления.

Ниже представлены экземпляры документов которые вам понадобятся:

Образец договора ремонта

3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования Заказчика, а также за факты причинения ущерба третьим лицам, нанесенного в процессе своей деятельности на объекте, до момента приемки работ Заказчиком. Подрядчик не отвечает за действия сторонних работников, привлеченных Заказчиком, а также не несет ответственности за причиненный ущерб и/или нарушение календарного плана производства работ, ставшие следствием их действия или бездействия.
3.1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим До¬говором и приложениями к нему при условии содействия со стороны Заказчика.
3.1.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соот¬ветствии со СНИПами и ГОСТами, правилами Госгортехнадзора, санитарными нормами и правилами производства работ.
3.1.4. Предъявлять Заказчику или его представителю (доверенному лицу) все Акты скрытых работ, журнал производства работ.
3.1.5. Информировать Заказчика или его представителя (доверенного лица) о дате приемки скрытых работ не ранее чем за 2-е суток. В случае неявки Заказчика или его представителя (доверенного лица) Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта.
3.1.6. Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии Заказчика или его представителя (доверенного лица) с записью в журнале производства работ.
3.1.7. Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и предъявить ее Заказчику или его представителю (доверенному лицу) до замуровки или закрытия сетей при соблюдении условий п.2.1.5. настоящего Договора.
3.1.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.9. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в п.2.1.4 Договора обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.10. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, не устранит их в трехдневный срок, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора с денежной компенсацией выполненных по факту работ и использованных материалов.
3.1.11. При обнаружении дефектов и недостатков в работе в период выполнения работ — безвозмездно устранять их в сроки, согласованные сторонами, при условии, что они возникли по вине Подрядчика. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика — Подрядчик устраняет их на условиях, согласованных с Заказчиком. Заказчик не вправе переуступать устранение выявленных дефектов/недостатков в работе Подрядчика третьим лицам без письменного согласования с Подрядчиком. Заказчик не вправе требовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба, причиненного третьими лицами.
3.1.12. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в помещениях при производстве работ, либо требовать от Заказчика освободить помещения в период выполнения работ от хранящегося в нем имущества Заказчика. Перед началом выполнения работ Стороны составляют опись имущества Заказчика (приложение №4 к Договору), находящегося в помещении. За кражу, порчу, нарушение потребительских и эксплуатационных свойств имущества, не поименованного в описи, Подрядчик ответственности не несет.
3.1.13. Незамедлительно предупреждать Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение имущества и материалов, находящихся в помещении. Упаковка имущества возлагается на Заказчика.
3.1.14. Не хранить в помещениях Заказчика ядовитые, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные материалы.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно, до начала работ, подготовить помещения для производства ремонтных работ: вывезти, либо упаковать предметы мебели, застелить (если нужно) пол, убрать мешающие работе предметы интерьера.
3.2.2. На период выполнения работ обеспечивать бесперебойное снабжение Подрядчика необходимыми коммунальными ресурсами: вода, электроэнергия, отопление, канализация.
3.2.3. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на территорию Заказчика и предоставить документы, необходимые для выполнения работниками Подрядчика задания Заказчика.
3.2.4. При необходимости, перед началом работ, согласовать действия с управляющей компанией и иными лицами, включая соседей по площадке, сверху и снизу.
3.2.5. Своими действиями не создавать помехи в работе Подрядчика.
3.2.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, в случае, если будут проводиться сантехнические работы.
3.2.7. Заказчик обязан предоставлять Подрядчику материалы, необходимые для проведения работ (кроме, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно) в согласованные сроки.
3.2.8. Принять работы по акту приемки выполненных работ и своевременно оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями на¬стоящего Договора.
3.2.9. В случаях, когда Заказчик заказывает дополнительные работы — оплатить по предоплате согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную стоимость материалов, и их доставку.
3.2.10. В случае, если Заказчик назначает доверенное лицо и предоставляет ему право действовать от своего имени по настоящему Договору, то Заказчик обязан предоставить данные этого лица, как полноправного представителя Заказчика. В этом случае Заказчик отвечает за действия такого лица как за свои собственные.

Смотрите так же:  Жалоба в жилищник

Представитель Заказчика / Доверенное лицо Заказчика: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________ паспорт _______________________
выдан ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
#BREAK#

9.1. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему Договору, по возможности разрешаются на доброжелательной основе путем переговоров, не допуская формального разрыва Договора.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства c соблюдением претензионного порядка. Претензия направляется стороне на юридический адрес и адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
9.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождения истца.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между Сторонами.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.8. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты настоящего Договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим Договором даты такой оплаты.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда на ремонт квартиры для физических и юридических лиц

Подрядные работы являются наиболее удобной и распространенной формой урегулирования отношений между заказчиком и исполнителем для выполнения бытовых заказов.

Наиболее частым применением договора подряда является выполнение ремонта квартир.

Письменное выражение договоренности позволяет обеспечить качественное выполнение услуги и проведение всех работ по ремонту точно в срок.

Договор с физическим лицом на ремонт квартиры

Выполнение физическим лицом подобных работ предполагает достижение согласия между сторонами по всем значимым условиям.

Как сказано выше, рекомендуется составление отдельного документа с отражением в нем всех существенных условий.

Среди них следует перечислить основные:

  • Выполнение физическим лицом работы по ремонту жилья или строительство нового объекта предполагает определение объема задач исполнителя. При договоре подряда с физическим лицом следует подробно оговорить все виды действий, которые нужно выполнить. То же правила распространяются и на случаи, заключения сделки с юридическим лицом;
  • Договор на выполнение физическим лицом обязательств по ремонту должен включать срок действия. Окончание отделочных или других действий необходимо завершить в определенный срок. Нарушение такого срока может повлечь отказ от услуги или штрафы;
  • Такие сделки имеют возмездный характер и выполняются за плату. Поэтому проведение работ физическим лицом должно быть оплачено. Цена сделки прописывается в соглашении.

Помимо этого, услуги включают взаимные права и обязанности участников договора.

Заказчик обязан принять и оплатить качественно и в срок исполненную работу.

Исполнитель, в свою очередь, обязан уложиться в такие сроки и обеспечить качественный результат своих действий.

Как правильно составить договор подряда на ремонт квартиры

При оформлении документов следует предусмотреть смету и проект. Ведь проект будет являться, по сути, инструкцией для исполнителя. А смета необходима заказчику для планирования своих расходов.

Предоставление услуги лучше всего оформлять в письменном варианте. Такая форма позволит сторонами правильно выстроить взаимные отношения и избежать споров в будущем.

При этом бланк соглашения может иметь краткий вариант и предусматривать только основные положения. Отдельно следует указать последствия нарушения условий сделки.

Образец договора подряда на ремонт квартиры

Представленный документ можно использовать в качестве типового образца при заключении соглашения на оказание подрядных услуг.

Приложение к договору подряда на ремонт квартиры

К подобным документам можно отнести вышеуказанный проект и смету. Ведь они неотделимы от сути соглашения и являются его частью.

Помимо указанных бумаг, к основному документу следует прилагать акт приема-передачи. Он будет подтверждать исполнение заказчиком и исполнителем взаимных обязательств.

Кроме того, обоснованным включением станет и спецификация. Это подробный перечень услуг с указанием вида расходных материалов и необходимого их объема.

Таким образом, удастся добиться прозрачности оказания услуги и ее высокого качества.

Претензия по договору подряда на ремонт квартиры

При наличии разногласий или нарушений условий сделки сторона может потребовать ее расторжения. Предварительно рекомендуется направлять виновной стороне претензию.

В данном документе следует изложить суть требований и установить срок для их исполнения.

Другая сторона в течение указанного периода времени обязана рассмотреть претензию и принять по ней решение о согласии или несогласии.

Если обоюдное решение не будет достигнуто, то заказчик или исполнитель вправе обратиться в суд и доказывать свою правоту в порядке разбирательства по иску.

Договор подряда на ремонт квартиры с юридическим лицом

Заключение соглашения с юридическим лицом предполагает наличие тех же условий, что и с физическим лицом.

При этом письменная форма сделки будет обязательной. Каких-либо отличий закон не устанавливает.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

При составлении данного документа следует предусмотреть конкретные виды услуг.

При этом рекомендуется сразу определиться с видами отделочных материалов, которые будут использоваться, а также с их объемом.

Нельзя забывать про установление сроков исполнения обязательств, оплату и взаимную ответственность сторон. (По поводу договора ответственности хранения можно узнать по ссылке🙂

Образец договора на оказание услуг по ремонту: квартиры, оборудования, автомобиля

Ремонтные отношения регулируются договорами подряда.

В результате этих работ появляются определенные результаты: отремонтированные квартиры, починенные оборудование, автомобили и бытовая техника.

В целом, к таким договорам применяются нормы Гражданского Кодекса, но в зависимости от специфики предмета или особенностей участников, используются и другие законы.

Это относится, например, к строительному подряду, а в любых потребительских отношениях, в том числе и в ремонтных, важен закон о защите потребителей.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (495) 212-90-15 . Это быстро и бесплатно !

Предмет договора

Регулированию ремонтных отношений посвящена глава 37 Гражданского Кодекса.

Предмет определяется в 702-й ст.: исполнитель работ (подрядчик) обязуется по указанию другой стороны (заказчика) произвести работы.

Обязанность заказчика – своевременно принять результаты работ и оплатить их.

Предмет договора обязательно должен быть указан согласно 432-й ст., без этого контракт не будет считаться заключенным.

Другое необходимое условие – начальный и конечный сроки ремонтных работ или их общий срок (1 неделя, 2 месяца и др.)

Гражданский кодекс РФ. Статья 702. Договор подряда

  1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
  2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Гражданский кодекс РФ. Статья 432. Основные положения о заключении договора

  1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
  2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Все остальные пункты, в том числе и цена, могут не указываться 709-я статья.

Рассмотрим предмет конкретного ремонтного договора.

Например: в договоре на оказание услуг по ремонту квартиры предмет может быть сформулирован так: «Исполнитель обязуется в течение трех месяцев произвести работы в квартире, расположенной по т-то адресу, перечисленные в приложении №1 к договору, а заказчик принимает результат, в порядке предусмотренном т-то пунктом и выплачивает исполнителю сумму, указанную в т-то пункте, согласно порядку расчетов, предусмотренному т-то пунктом».

Сроки выполнения

Сроки являются существенным условием и обязательно должны указываться.

Без этого договор не будет признан действительным и не повлечет юридических последствий: заказчик не сможет требовать выполнения работы и выплаты неустоек, а если передавалась предоплата, то вправе будет потребовать только простого возврата суммы.

Обычно срокам посвящают отдельный раздел контракта.

Поэтому, часто предусматривают порядок изменения сроков – 706-я ГК пункт 2.

  1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
  2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
  3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
  4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Смотрите так же:  Договор цессии уступки права

В договоре нужно указать начальный и конечный сроки (либо общий), можно указать промежуточные.

Помимо сроков ремонтных работ, которые обязательны, дополнительно указывают сроки приемки работ заказчиком и сроки оплаты.

Ответственность заказчика за срыв сроков приемки предусмотрена в 720-й и 738-й статьях: исполнитель вправе продать результат работы третьим лицам, а полученную сумму, за вычетом своих расходов, возвратить заказчику в порядке, предусмотренном 327-й ст.

Если сроки приемки и оплаты в договоре точно не прописаны, то они производятся в разумный срок после выполнения работ в полном объеме – 314-я и 711-я статьи.

Исполнитель может выполнить свои обязательства досрочно.

В том случае, если стороны занимаются предпринимательской деятельностью, на такую возможность должно быть специальное указание в законе или в договоре – 315-я ст.

Из 711-й ст. п. 1 следует необходимость согласия заказчика на «досрочность» и в других случаях.

Обычно, в договорах оказания ремонтных услуг указывают, что исполнитель «вправе сдать результат работ досрочно».

Это не сказывается на его вознаграждении.

Если в момент действия договора для заказчика становится очевидным, что работы своевременно выполнены быть не могут, он вправе отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков – 715-я статья пункт 2.

Похожим образом защищен и подрядчик на случай невыполнения заказчиком встречных обязательств (оплаты, предоставления материалов и др.) – 328-я и 719-я статьи.

Гражданский кодекс РФ. Статья 328. Встречное исполнение обязательств

  1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.
  2. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
  3. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение.
  4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если договором или законом не предусмотрено иное.

Гражданский кодекс РФ. Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

  1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
  2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

724-я статья определяет очень важный для заказчика срок предъявления претензий в связи с плохим качеством работ – гарантийный, либо «разумный» в пределах двух лет (пункт 2).

Соблюдение сроков в ремонтных отношениях очень важно, потому что в случае гибели вещи, при просрочке, риск несет просрочившая сторона.

Например, если заказчик опоздал с приемкой отремонтированного автомобиля, и он был уничтожен стихийным бедствием, ремонт все равно придется оплатить – 705 статья пункт 2.

В договоре должна быть указана точная цена или способ ее определения 709-я ст.

Если стороны об этом забыли, то для определения цены может быть использованы другие документы, предыдущие договоры, если этот не первый, и, только в крайнем случае цена будет определяться по правилам 424-я ст. пункт 3: как обычно уплачиваемая при других сравнимых обстоятельствах.

Если в договоре не указано иное, цена считается твердой и не подлежит изменению.

Возможность изменения прописывается например так: «В случае роста издержек исполнителя, цена, указанная в пункте т-то повышается соразмерно возросшим издержкам, о чем стороны составляют дополнительное соглашение, являющееся частью настоящего договора».

Твердая или строго определенная (например, 10 000 руб.) цена изменяется только при существенном росте издержек исполнителя – ст. 709 пункт 6-й.

Похожее правило применительно к бытовому ремонту содержится в 33-й ст. потребительского закона.

Особое требование к бытовым работам содержится в 735 ст.: цена должна быть конкретно определена соглашением сторон.

Договоры бытового ремонта, например, автомобиля и электроники требуют строгого указания цены 735-я ст., а без этого он не будет считаться заключенным.

Если в договоре не указано иное, оплата в полном объеме производится по завершении работ, но иногда предусматривается предоплата (задаток или аванс) – 711-я ст. п. 2, либо только аванс, но не задаток в потребительских договорах – 735-я ст.

Гражданский кодекс РФ. Статья 735. Цена и оплата работы Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Обязанности сторон

Контрактом предусматриваются обязанности как исполнителя, так и заказчика.

Обязанности исполнителя:

  • выполнить ремонтную работу и сдать ее результат точно в срок;
  • строго соблюдать задание заказчика и особые требования (стандарты, ТУ и др.);
  • выполнять работы своим иждивением 704-я статья, бережно относиться к материалам, выполнять работы на свой страх и риск;
  • своевременно информировать заказчика: о росте издержек; о необходимости пересмотра сметы; о непригодности материала; о возможных неблагоприятных последствиях исполнения указания (например, заказчик требует нарушения технологии покраски автомобиля); об иных обстоятельствах как во время исполнения договора, так и до его заключения 716-я ст. п.1,732-я ст.;
  • если по ремонтному договору подрядчик привлек иных лиц для исполнения, то он обязан отвечать за их действия 706-я ст.;

Глава 37 Гражданского Кодекса содержит и некоторые иные требования к исполнителю и его конкретные обязанности при определенных обстоятельствах.

Обязанности заказчика:

  • своевременно принять и оплатить результат ремонтных работ 720-я ст.
  • в предусмотренных случаях оказывать исполнителю содействие (предоставлять материалы, оборудование, документацию и др. – 718-я статья)

Стороны могут в договоре указать и иные условия, не противоречащие закону, например, стопроцентную предоплату, твердые сроки приемки работ, формы отчетности исполнителя (отчеты исполнителя) и др.

Ответственность сторон

При нарушении обязательств одной из сторон, другая имеет право требовать расторжения договора и возмещения убытков 393-я ст.

Исполнитель получает такие права в случае просрочки или уклонения заказчика от приемки работ, а заказчик – при неисполнении, либо при задержке исполнения.

В этом случае, убытки взыскиваются в части не покрытой неустойкой – 394-я ст.

Гражданский кодекс РФ.Статья 393. Обязанность должника возместить убытки

  1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
  2. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
  3. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, — в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.
  4. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Гражданский кодекс РФ.Статья 394. Убытки и неустойка

  1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
  2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность (статья 400),убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением.

Для потребительских отношений ответственность исполнителя за просрочку установлена 28-й ст. п. 5 закона о защите потребителей и составляет 3 процента за каждый день (или даже час, если срок установлен в часах).

Ответственность подрядчика предусмотрена также 723-й ст. и может включать в себя: безвозмездное устранение недостатков, снижение цены, возмещение расходов и др.

Ремонт оборудования, автомобиля и др. техники

Если в отношениях участвует гражданин, то они регулируются нормами о бытовом подряде и законом о защите потребителей.

В договоре оказания услуг по ремонту техники, оборудования, автомобиля важно детально прописать его предмет: перечень неисправностей, которые исполнитель обязуется устранить, а если для производства ремонта нужно приобрести дополнительные детали, то, помимо цены работ, нужно согласовать цену этих деталей.

Также не просто важно, а необходимо согласовать срок ремонта, конкретную цену 735-я ст. – это обязательно, разумно прописать в договоре неустойку за нарушение срока производства работ.

Если исполнитель предлагает потребителю свой типовой договор на оказание услуг по ремонту автомобиля, то нужно знать свои права, предусмотренные параграфом 2 гл. 37 ГК и законом о защите потребителей.

Условия, ухудшающие положения гражданина будут ничтожны (например, неустойка менее трех процентов за день просрочки, а более трех можно).

Ремонт квартир и др. помещений

В случае, если заказчиком является потребитель, также применяются нормы потребительского законодательства.

В договоре оказания услуг по ремонту помещения нужно прописать кто предоставляет расходные материалы и кто отвечает за их сохранность.

Как и в любом подрядном договоре, обязательно указываются: сроки работ (начальный и конечный, либо «твердый»); возможность пролонгации; порядок приемки; ответственность сторон и размер неустойки.

Стороны могут прописать в договоре и любые другие условия, например, о том, где будут проживать рабочие во время производства ремонта квартиры.

Ремонтные отношения крайне многообразны и сложны.

Несмотря на то, что они подробно регулируются законом, нужно уделять им много внимания при их оформлении в каждом конкретном случае.

Чем подробнее будет прописан предмет, определеннее указаны сроки и ответственность за просрочку, тем эффективнее и безболезненнее для сторон будут складываться ремонтные отношения.

Особенно важна предусмотрительность в потребительских отношениях, где заказчик имеет меньше возможностей влиять на исполнителя и где ему, как правило, предлагают типовую форму договора подрядчика.

Исполнителю, в свою очередь, не нужно забывать об административной ответственности за включение в договор с потребителем незаконных условий.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (495) 212-90-15 (Москва)
+7 (812) 332-54-12 (Санкт-Петербург)